請問造成工程延期的原因有哪些?一、案例索引江蘇中陽建設集團有限公司與遼陽統一企業有限公司鐵嶺縣聖鑫分公司、鐵嶺市方盛環保科技有限公司建設工程施工合同糾紛申訴、申請民事裁定書，案号：（2016）最高法民申2018号裁判日期為二〇一六年九月二十九日合議庭組成人員：鄭學林、張志弘、張能寶，下面我們就來聊聊關于請問造成工程延期的原因有哪些?接下來我們就一起去了解一下吧!
請問造成工程延期的原因有哪些
一、案例索引
江蘇中陽建設集團有限公司與遼陽統一企業有限公司鐵嶺縣聖鑫分公司、鐵嶺市方盛環保科技有限公司建設工程施工合同糾紛申訴、申請民事裁定書，案号：（2016）最高法民申2018号。裁判日期為二〇一六年九月二十九日。合議庭組成人員：鄭學林、張志弘、張能寶。
二、案情簡介
再審申請人江蘇中陽建設集團有限公司（以下簡稱中陽公司）因與被申請人遼陽統一企業有限公司鐵嶺縣聖鑫分公司（以下簡稱聖鑫公司）、鐵嶺市方盛環保科技有限公司（以下簡稱方盛公司）建設工程施工合同糾紛一案，不服遼甯省高級人民法院（2015）遼民一終字第247号民事判決，向最高院申請再審。
案涉工程存在存在工程延期的情況，且業主聖鑫公司亦認可其延期給付部分工程款的情形。施工方中陽公司提交其單方制作打印的統計表，按照工程延期12個月的時間計算人員工資、設備租賃費用。 原審沒有支持施工方窩工費用的訴請。
争議焦點：原審 原審沒有支持施工方窩工費用的訴請是否正确？
各位網友，4月30日-5月2日期間，因本人外公仙逝返鄉，未能及時更新“工程案判例研究”望諒！
,
zpostcode 
Recruit 
weather 
mreligion 
Yellowpages 
sport 
constellation 
shopping 
name 
game 
directory 
literature 
Word 
tour 
furnish 
Lottery 
tftnews 
lyrics 
News 
digital 
car 
dir 
Edu 
Finance 
