二級建造師法律法規考題分布-tft每日頭條

題庫來源：二級注冊建造師考試試題（建設工程法規）題庫——試題通小程序

如需完整的題庫資料，請到試題通小程序内搜索關鍵詞查看，謝謝！

二級建造師法律法規考題分布（二級注冊建造師考試試題）1

1、下列法律部門中,《建築法》屬于()。

經濟法

社會法

行政法（√）

民法商法

解析:答案C《建築法》屬于行政法,所以,答案為C。

2、法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特别規定不一緻,不能确定如何适用時,由()裁決。

國務院

最高人民法院

全國人民代表大會

全國人民代表大會常務委員會（√）

解析:答案D本題目涉及的是我國法律效力層級中的特殊情況之一:法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特别規定不一緻,不能确定如何适用時,由全國人民代表大會常務委員會裁決。因此,正确答案為選項D。對于此類特殊情況,應該單獨梳理歸納。

3、下列組織中,具有法人資格的是()。

項目監理部

公司（√）

項目經理部

投标聯合體

4、根據《民法通則》,施工企業的項目經理屬于施工企業()。

授權的項目管理者（√）

法定代理人

指定代理人

委托代理人

解析:根據《民法通則》的相關規定,項目經理部屬于施工企業内部的現場生産組織機構,沒有獨立法人資格;項目經理是企業法人授權的項目管理者。所以,答案為A。

5、某施工企業為了索要工程款,聘請律師代為訴訟屬于()。

委托代理（√）

法定代理

指定代理

表見代理

解析:答案A委托代理是指根據被代理人的委托而産生的代理,按照被代理人的委托行使代理權。因此,A項正确。委托代理是建設行業最主要的代理類型。

6、乙公司明知甲公司合約部部長被撤銷了對外簽訂合同的授權,還繼續與其簽訂設備采購合同,因此給甲公司造成經濟損失,其法律後果應該()。

由甲公司自行承擔責任

由乙公司自行承擔責任

由甲乙公司承擔連帶責任

由乙公司和甲公司經營部部長承擔連帶責任（√）

解析:此題目屬于第三人明知行為人沒有代理權還與其進行民事法律行為因而給他人造成損失,應該由第三人和行為人承擔連帶責任。故選項D正确。參見考試用書2Z201032。

7、某施工企業租賃3輛混凝土攪拌車進行混凝土澆築工作,那麼該施工企業對混凝土攪拌車享有的權利屬于()。

所有權

占有權

用益物權（√）

擔保物權

8、某施工企業A由于工程建設的需要,需要經過B工廠的道路運送建築材料。于是,A、B雙方訂立合同,約定施工企業A向B工廠支付一定的費用,則A企業便可以通過B單位的道路運送材料。在此合同中,施工企業A擁有的權利是()。

相鄰權

地役權（√）

土地租賃權

建設用地使用權

解析:答案B根據《物權法》對地役權的規定,地役權是為使用自己不動産的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動産的權利,施工方A為了自己的方便與B廠簽訂合同,從而被允許通行,顯然是取得了地役權,因此,正确答案為B。

9、建築物、構築物或者其他設施倒塌造成他人損害的,由建設單位與施工單位承擔()。

法律責任

監督責任

民事責任

連帶責任（√）

10、就法律關系的主體而言,債的主體()。

雙方都是特定的（√）

雙方都是不特定的

債權人是特定的,債務人是不特定的

債務人是特定的,債權人是不特定的

解析:此題暫無解析

11、根據《專利法》第6條第1款的規定,執行本單位的任務或者主要是利用本單位物質技術條件所完成的發明創造為()發明創造,該發明創造申請專利的權利屬于該單位。

職務（√）

組織

集體

部門

解析:暫無

12、《專利法》及其實施細則對專利權的侵權行為進行了規定,下列選項中,不屬于專利權侵權行為的是()。

未經專利權人許可,實施其專利

假冒他人專利

以非專利産品冒充專利産品

購買他人專利（√）

13、根據《中華人民共和國合同法》規定,下列單位中可以作為保證人的是()。

高等院校

國家機關

社會團體

公民（√）

解析:答案D《中華人民共和國擔保法》規定國家機關、社會團體、學校及企業法人的分支機構不可以作為保證人。故答案為D。

14、債務人将其權利移交債權人占有,用以擔保債務履行的方式是()。

抵押

留置

保證

質押（√）

解析:答案D本題要求了解抵押與質押的區别;抵押人在提供抵押物時不轉移對抵押物的占有。而質押則是出質人轉移對質押物的占有,即出質人要将質物交由質權人保管。故隻有答案D正确。

15、除專用合同條款另有約定外,()應辦理建築工程一切險或安裝工程一切險并支付保險費用。

發包人（√）

承包商

分包商

監理單位

16、屬于安裝工程一切險承保的是()。

因自然災害導緻的工程損毀

設計錯誤引起的工程設備損壞

意外事故所導緻的鋼結構安裝過程中人員傷亡

因自然災害導緻工程現場機械損壞（√）

解析:答案D根據安裝工程一切險、建築工程一切險的保險責任範圍及除外責任可知,A為建築工程一切險的承保範圍,B為安裝工程一切險的除外責任,C為建築職工意外傷害險,因此正确答案為D。

17、某施工單位在參與某建設工程的投标過程中,與另一投标單位提前聯系并商讨報價,給建設單位造成重大損失,則該施工單位直接責任人應承擔的刑事責任為()。

惡意投标罪

重大責任事故罪

串通投标罪（√）

玩忽職守罪

解析:刑法第223條(串通投标罪)投标人相互串通投标報價,損害招标人或者其他投标人利益,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。投标人與招标人串通投标,損害國家、集體、公民的合法利益的,依照前款的規定處罰。因此,選C。

18、某工程施工中出現重大安全事故,建設主管部門對有關監理公司作出的行政處罰不能包括()。

罰款

吊銷資質證書

責令停工

行政處分（√）

19、建設單位申請領取施工許可證時必須有已經落實的建設資金。建設工期不足一年的,到位資金原則上不得少于工程合同價的()。

20%

30%

40%

50%（√）

20、某建設單位欲新建一座大型綜合市場,于2012年3月20領到工程施工許可證。開工後因故于2012年10月15日中止施工。根據建築法施工許可證制度的規定,該建設單位向施工許可證發證機關報告的最遲期限應是2012年()。

10月15日

10月22日

11月14日（√）

12月14日

解析:《建築法》第十條規定:在建的建築工程因故中止施工的,建設單位應當自中止施工之日起一個月内,向發證機關報告。

21、下列關于建築業企業資質申請的表述中,正确的是()。

首次申請建築業企業資質,不考核企業工程業績,但隻能取得最低資質等級（√）

增項申請建築業企業資質,考核原有資質範圍内已有的工程業績

已取得工程設計資質的企業首次申請同類别建築業企業資質,其所申請的資質等級可高于現有的工程設計資質等級

剛注冊設立的建築業企業,在資質等級未定的情況下,可先挂靠一家同類企業承包工程

解析:A、B、C、D選項表述了企業資質申請中常見的四種情況,其中A選項符合規定,即首次申請時不考核工程業績,但以最低等級核定,因此,B選項顯然錯誤。C選項錯在“高于”二字上,應為不得超過現有工程設計資質等級。D選項錯在“挂靠”二字上。

22、某工程由甲公司承包,施工現場檢查發現,工程項目管理部的項目經理、技術負責人、質量管理員和安全管理員都不是甲公司的職工,而是丙公司的職工。甲公司的行為視同()。

用其他建築企業的名義承攬工程

允許他人以本企業名義承攬工程（√）

與他人聯合承攬工程

違法分包

解析:答案B《房屋建築和市政基礎設施工程施工分包管理辦法》第15條第2款規定:“分包工程發包人沒有将其承包的工程進行分包,在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的,視同允許他人以本企業名義承攬工程。”據此,正确答案為B。

23、2006年3月,取得建造師資格證書的王某受聘并注冊于甲公司,2007年6月工作單位變動後變更注冊于乙公司,其變更後的注冊有效期到()止。

2009年3月（√）

2009年6月

2010年3月

2010年6月

解析:答案A變更注冊按規定仍延續原注冊有效期(3年),故A選項正确。

24、下列關于注冊機關監管職權的表述中,正确的是()。

注冊建造師王某執業違法,被工程所在縣政府建設主管部門撤銷了注冊證書

注冊建造師異地執業違法,被當地省政府主管部門撤銷了注冊證書

注冊機關履行監管職能時,要求注冊建造師公布個人信息

注冊機關要求被檢查人員所在的聘用單位提供有關人員簽署的文件及相關業務文檔（√）

解析:答案D關于撤銷注冊建造師注冊證書的規定,A、B選項均超出了權限,隻有原注冊審批機構有權作出撤銷的決定,縣級政府及異地政府監管部門隻能提出處理意見而不是決定。此外,注冊機關監管時不能要求當事人公布個人信息,隻能要求其出示與執業有關的信息,是否公布,還要看涉密和個人隐私等問題。因此A、B、C選項錯誤,隻有D選項是正确的選項。

25、下列關于國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招标的項目招标方式的表述中,錯誤的是()。

非涉密的國有資金占55%的控股項目,必須采用公開招标

國有資金占40%股份,另外兩家私有合作企業占股份分别為30%的,可以采用邀請招标（√）

國有資金控股,但受自然環境限制,隻有少量潛在投标人可供選擇的,可以采用邀請招标

采用公開招标方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目,可以采用邀請招标

解析:《招标投标法實施條例》規定,國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招标的項目,應當公開招标;B選項雖然國有資金隻占40%的股份,但在三家合作企業中,國有資金占主導地位,應該采用公開招标方式。

26、某招标項目,投标有效期為2010年5月15日,招标人在确定中标人以後,于2010年5月3日隻向中标人寄出中标通知書。但是招标人後來想更換中标人,在2010年5月10日又寄出招标人改變中标結果的通知。則下列說法正确的是()。

招标人有權改變中标結果,并不需要為此承擔任何法律責任

中标通知書隻需要寄給中标人

招标人應當為擅自改變中标結果依法承擔法律責任（√）

招标人由于在投标有效期前發出通知,因此不需要承擔任何責任

解析:中标通知中書對招标人和中标人具有法律效力。中标通知書發出後,招标人改變中标結果的,或者中标人放棄中标項目的,應當依法承擔法律責任。

27、《招标投标法實施條例》規定,投标人對資格預審文件、招标文件、開标以及對依法必須進行招标項目的評标結果有異議的,應當依法先向()提出異議。

評标委員會

招标人（√）

有關行政監督部門

招标代理機構

解析:答案B此題注意區分下面兩點:《招标投标法實施條例》規定,投标人或者其他利害關系人認為招标投标活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日内向有關行政監督部門投訴。但是,對資格預審文件、招标文件、開标以及對依法必須進行招标項目的評标結果有異議的,應當依法先向招标人提出異議。

28、下列關于工程承包活動相關連帶責任的表述中,正确的是()。

聯合體承包工程其成員之間的連帶責任屬約定連帶責任

如果分包單位是經業主認可的,總包單位對其過失不負連帶責任

工程總分包單位之間的連帶責任是法定連帶責任（√）

負有連帶義務的每個債務人、都負有清償部分債務的義務

解析:工程總分包、聯合體承包方式中各成員之間的連帶責任都是法定的。故A選項錯誤,總承包人分包工程需經業主方認可,包括在總承包合同中明确或分包時經業主認定兩種方式,但這不影響總、分包人之間應負的連帶責任,故B選項錯誤。此外,民法通則規定,負有連帶義務的債務人都負有清償債務的義務,當出現賠償時,業主可向任何一方索賠。故本題隻有C選項正确。

29、施工總承包單位承包建設工程後的下列行為中,除()以外均是法律禁止的。

将承包的工程全部轉讓給他人完成的

将有關專業工程發包給了業主推薦的分包人的（√）

将承包的工程肢解後以分包的名義全部轉讓給他人完成的

将分包的工程發包後未設立項目管理機構進行組織管理的

解析:本題意在考核轉包、分包、違法分包的界定。轉包和違法分包是法規禁止的,合法的分包是允許的。選項A和D屬轉包行為,選項C屬違法分包,選項B是合法分包,因為分包人是業主推薦而不是指定,故為正确選項。

30、某工程施工合同中約定2012年11月20日竣工,并于1個月内交付給發包方使用,但是施工過程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3個月,發包方在合同約定的竣工日期後2個月時,未經驗收直接使用和占有了該工程,因此,該工程的竣工日期為()。

2012年11月20日

2012年12月20日

2013年1月20日（√）

2013年2月20日

解析:答案C根據題目條件可以進行推定,所約定的竣工日期為20j2年11月20日,但承包方的原因導緻拖期3個月,則竣工日期應為2013年2月20日,但是建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期,題目中發包方在合同約定的竣工日期後兩個月時,也就是2013年1月20日,直接占有該工程,因而,這個日期才是最終的竣工日期。

31、某開發公司與李某于2012年11月10日簽訂了一份商品房買賣合同,當時開發公司給李某出示了商品房手續的複印件,但李某于2012年12月15日發現開發公司商品房開發手續不全,沒有《商品房預售許可證》,當時提供的複印件是假的。該合同屬于()。

可撤銷合同

有效合同

無效合同（√）

效力待定合同

解析:答案C《城市房地産管理法》規定商品房預售應向縣級以上人民政府房産管理部門辦理預售登記,取得商品房預售許可證明。該合同違反了《城市房地産管理法》,屬于無效合同中違反法律、行政法規的強制性規定的類型,這一條要求的是應當以全國人大及其常委會制定的法律和國務院制定的行政法規為依據,因此該合同屬于無效合同。

32、甲、乙兩人在某建築公司的工地工作。某日上班時,甲因疏忽大意,操作不當,緻乙右臂傷殘。有關該事件的下列表述中,正确的是()。

即使乙不能從事原來的工作,也不能由建築公司另行安排工作,建築公司仍不得解除與乙的勞動合同（√）

乙所受損失應向甲要求賠償

建築公司因此解除與乙的勞動合同,應當提前30H以書面形式通知乙

建築公司在對乙作出相應經濟賠償的前提下可以解除與乙的勞動合同

解析:本題考有關解除合同的法律規定。《勞動合同法》第42條規定:“勞動者有下列情形之一的,用人單位不得依據本法第40條、第41條的規定解除勞動合同:(一)患職業病或者因工負傷并被确認喪失或者部分喪失勞動能力的;(二)患病或者負傷,在規定的醫療期内的;(三)女職工在孕期、産期、哺乳期内的;(四)法律、行政法規規定的其他情形。”由此可知應選A,而B、C、D是錯誤的。本題中乙是因工負傷,應由建築公司承擔責任。

33、王某應聘到某施工單位,雙方于4月15日簽訂為期3年的勞動合同,其中約定試用期3個月,次日合同開始履行。7月18日,王某拟解除勞動合同,則()。

必須取得用人單位同意

口頭通知用人單位即可

應提前30日以書面形式通知用人單位（√）

應報請勞動行政主管部門同意後以書面形式通知用人單位

解析:勞動者提前30日以書面形式通知用人單位,可以解除勞動合同。勞動者在試用期内提前3日通知用人單位,可以解除勞動合同。

34、某工程建設聯合有限公司與某大型設備公司簽訂了《設備融資租賃合同》,合同。中對租賃設備數量、質量、交付的時間、租金支付的方式等作了約定。該合同應當采用()。

口頭形式

書面形式（√）

默示形式

推定形式

35、施工企業甲與磚廠乙簽訂了透水磚的采購合同,數量10萬塊,總價款5萬元。後來,磚廠乙因故将3萬元的債權轉讓給磚廠丙,并通知了施工企業甲。依據《合同法》的規定,施工企業甲對磚廠乙3萬元債權的抗辯權應向()主張。

磚廠乙

磚廠丙（√）

磚廠乙或磚廠丙均可

磚廠乙或磚廠丙均不可

解析:答案B據《合同法》中關于債權轉讓效力的規定,由于債權已經轉讓,3萬元的債權已經由丙代替,所以,債務人甲的抗辯權就不能再向原債權人乙行使了,而要向新的債權人丙行使。正确答案為B。

36、某化工責任有限公司與某運輸集團就化工原料運輸簽訂了《貨物運輸合同》。合同中承運人的權利有()。

任意變更運輸線路權

中止運輸權

特殊情況下的貨物留置權（√）

對貨物的處置權

解析:答案C在運輸合同中,承運人無權變更運輸路線,對由此增加的運費要賠償托運人,故A答案錯誤。托運人違反包裝規定的,承運人可以拒絕運輸,故B答案錯誤。承運人無權處置托運人的貨物,故D答案錯誤,因此隻有C為正确答案。

37、甲建築工程公司委托王某購買一批建築材料并負責運回到施工工地。在運輸途中發生了洪水,造成了時間延誤和部分材料損毀。在這種情況下王某()。

承擔材料毀損的責任

承擔時間延誤的責任

承擔全部責任

不承擔任何責任（√）

解析:答案D該題要求考生掌握合同履行過程中發生不可抗力時雙方當事人的權利與義務。《合同法》第311條規定不可抗力發生時,承運人不承擔貨物毀損的責任和時間延誤的後果。故D為正确答案。

38、下列關于噪聲污染防治的說法中,錯誤的是()。

在醫院、學校等附近,禁止夜間進行産生環境噪聲污染的建築施工作業

因燃氣管道搶修、搶險作業可以在夜間連續作業

特殊需要必須連續作業的,必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明

建設工程必須夜間施工的,施工單位應在開工15日以前向建設主管部門申報（√）

解析:答案D《環境噪聲污染防治法》規定,在城市市區噪聲敏感建築物集中區域内,禁止夜間進行産生環境噪聲污染的建築施工作業,但搶修、搶險作業和因生産工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。因特殊需要必須連續作業的,必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明。以上規定的夜間作業,必須公告附近居民。故選項D錯誤。

39、下列不屬于對臨時用地保護的規定是()。

應對深基坑施工方案進行優化,減少土方開挖和回填量

紅線外臨時占地應盡量使用荒地、廢地,少占用農田和耕地

利用和保護施工用地範圍内原有綠色植被

臨時設施占地面積有效利用率大于90%（√）

解析:答案D《綠色施工導則》對臨時用地保護的規定:(1)應對深基坑施工方案進行優化,減少土方開挖和回填量,最大限度地減少對土地的擾動,保護周邊自然生态環境。(2)紅線外臨時占地應盡量使用荒地、廢地,少占用農田和耕地。(3)利用和保護施工用地範圍内原有綠色植被。對臨時用地指标的規定中包含臨時設施占地面積有效利用率大于90%。

40、中央管理的建築施工企業(集團公司、總公司)下屬的建築施工企業,應當向()申請領取安全生産許可證。

國務院建設主管部門

北京市人民政府建設主管部門

企業注冊所在地省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門（√）

企業承建項目所在地省、自治區、直轄市人民政府安全生産監督管理部門

解析:答案C根據安全生産許可證的申請規定,中央管理的建築施工企業(集團公司、總公司)應當向國務院建設主管部門申請領取安全許可證。中央管理的建築施工企業下屬的建築施工企業,應當向企業注冊所在地省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門申請領取安全許可證。故正确答案是C。

二級建造師法律法規考題分布（二級注冊建造師考試試題）2

41、《房屋市政工程生産安全重大隐患排查治理挂牌督辦暫行辦法》規定,建築施工企業應及時将工程項目重大隐患排查治理的有關情況向()報告。

設計單位

監測單位

建設單位（√）

政府安監部門

解析:答案C《房屋市政工程生産安全重大隐患排查治理挂牌督辦暫行辦法》第5條規定,建築施工企業應及時将工程項目重大隐患排查治理的有關情況向建設單位報告。建設單位應積極協調勘察、設計、施工、監理、監測等單位,并在資金、人員等方面積極配合做好重大隐患排查治理工作。因此,正确選項為C。

42、勞務分包單位作業人員發現本班組作業現場鋼管堆放過高且無防護設施時,應立即向()報告。

兼職安全巡查員（√）

專業監理工程師

發包人代表

建設工程安全生産監督站

解析:答案A《安全生産法》第51條規定,從業人員發現事故隐患或者其他不安全因素,應當立即向現場安全生産管理人員或者本單位負責人報告。在本題中,隻有兼職安全巡查員屬于現場安全生産管理人員,因此選項A是正确的。

43、《建設工程安全生産管理條例》規定,施工單位的主要負責人未履行安全生産管理職責,但尚未發生安全事故的,首選的處理辦法是()。

責令施工單位停業整頓

給予罰款處理

給予撤職處分

責令限期改正（√）

解析:答案D《建設工程安全生産管理條例》第66條規定,施工單位的主要負責人、項目負責人未履行安全生産管理職責的,責令限期改正;逾期未改正的,責令施工單位停業整頓;造成重大安全事故、重大傷亡事故或者其他嚴重後果,構成犯罪的,依照刑法有關規定追究刑事責任。本題的前提條件是尚未發生安全事故,因而B、C不作為首選的處理辦法。A選項是在D選項失效的情況下采用的處理辦法。因此,首選的處理辦法應為D。

44、下列職責中,不屬于施工單位消防安全職責的是()。

制定施工現場的消防安全制度

向有關部門報審消防設計圖紙（√）

制定滅火和應急疏散預案

設置消防安全标志

解析:答案B。A、C、D選項符合《消防法》第l6條關于“機關、團體、企業、事業等單位應當履行下列消防安全職責”的規定;而《消防法》第10條規定,應由建設單位向有關部門報審消防設計圖紙。因此,正确選項為B。

45、《建設工程安全生産管理條例》規定,施工單位應當為()辦理意外傷害保險。

本單位職工

施工現場人員

施工現場從事特種作業的人員

施工現場從事危險作業的人員（√）

解析:答案D《建設工程安全生産管理條例》第38條規定,施工單位應當為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險。因此,正确選項為D。

46、某施工工地腳手架垮塌,造成10人重傷,根據《生産安全事故報告和調查處理條例》規定,該事故的等級屬于()。

特别重大事故

重大事故

較大事故（√）

一般事故

解析:答案C國務院《生産安全事故報告和調查處理條例》第3條第3款和第4款規定:較大事故是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故;一般事故是指造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。這裡所稱的“以上”包括本數,所稱的“以下”不包括本數。因此,造成10人重傷的事故屬于較大事故。

47、某多層建築施工過程中,于2013年5月1日發生結構局部坍塌事故,造成人員死傷事故,施工單位将該事故在第一時間向有關部門做了彙報。次日在救援中找到7具屍體,另有2人下落不明,依據《生産安全事故報告和調查處理條例》,事故造成的傷亡人數發生變化的,應當及時補報,該事件最遲的補報日期應為()。

2013年5月6日

2013年5月8日

2013年5月15日

2013年5月31日（√）

解析:答案D《生産安全事故報告和調查處理條例》規定:自事故發生之日起30日内,事故造成的傷亡人數發生變化的,應當及時補報。本事故發生于2013年5月1日,因此應于30天後的2013年5月31日之前補報死亡人數。因此,正确選項為D。

48、工程監理單位在實施監理過程中,發現存在安全事故隐患,且情況嚴重的,應當()。

要求施工單位整改

要求施工單位采取有效措施保證生産安全

要求施工單位暫時停止施工,并及時報告建設單位（√）

直接向有關主管部門報告

解析:答案C本題是一道關于監理單位安全責任的問題,根據《建設工程安全生産管理條例》規定:工程監理單位在實施監理過程中,發現存在安全事故隐患的,應當要求施工單位整改;情況嚴重的,應當要求施工單位暫時停止施工,并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的,工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。故選擇C。

49、下列關于實施工程建設強制性标準的說法中,正确的是()。

工程建設強制性标準都是關于工程質量标準的強制性條文

工程建設中采用新技術、新工藝、新材料的,可不受強制性标準的限制

在一項新批準發布的工程建設标準中可以同時存在強制性條文和推薦性條文（√）

工程建設中采用國際标準或者國外标準的,可不受強制性标準的限制

解析:答案C《實施工程建設強制性标準監督規定》第3條規定:“本規定所稱工程建設強制性标準是指直接涉及工程質量、安全、衛生及環境保護等方面的工程建設标準強制性條文。”故選項A錯誤;第五條規定:“工程建設中拟采用的新技術、新工藝、新材料,不符合現行強制性标準規定的,應當由拟采用單位提請建設單位組織專題技術論證,報批準标準的建設行政主管部門或者國務院有關主管部門審定。工程建設中采用國際标準或者國外标準,現行強制性标準未作規定的,建設單位應當向國務院建設行政主管部門或者國務院有關行政主管部門備案。”所以選項B、D錯誤。自2000年起,對于新批準發布的工程建設标準,除明确其中必須執行的強制性條文外,不再确定标準本身的強制性或推薦性。所以,選項C為正确的答案。

50、按照《建設工程施工合同(示範文本)》通用條款規定,承包人覆蓋工程隐蔽部位後,發包人或監理人對質量有疑問的,可要求承包人對已覆蓋的部位進行鑽孔探測或揭開重新檢查。下列有關費用、工期和利潤承擔原則的表述,正确的是()。

經檢查證明工程質量符合合同要求的,由發包人隻承擔由此增加的費用和延誤的工期

經檢查證明工程質量符合合同要求的,由發包人隻承擔由此延誤的工期并支付承包人合理的利潤

經檢查證明工程質量不符合合同要求的,由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。（√）

經檢查證明工程質量不符合合同要求的,由承包人承擔由此增加的費用,發包人承擔延誤的工期

解析:答案C按照《建設工程施工合同(示範文本)》(GF_2013—0201)通用條款5.3.3:“承包人覆蓋工程隐蔽部位後,發包人或監理人對質量有疑問的,可要求承包人對已覆蓋的部位進行鑽孔探測或揭開重新檢查,……。經檢查證明工程質量符合合同要求的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤;經檢查證明工程質量不符合合同要求的,由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。”對照此條文可知,選項C為正确答案。

51、某工程施工承包合同約定由建設單位采購鋼材,某批鋼材進場後施工單位檢驗發現其等級不符合設計要求,則施工單位()。

應當将這批鋼材使用到工程上,因合同約定由建設單位采購鋼材

可以将這批鋼材使用到工程上,因建設單位承諾對由此引起的質量問題擔責

可以将這批鋼材使用到工程上,因該工程的設計過于保守

不得将這批鋼材使用到工程上,并應通知建設單位予以退換（√）

解析:答案D《建設工程質量管理條例》第14條規定:“按照合同約定,由建設單位采購建築材料、建築構配件和設備的,建設單位應當保證建築材料、建築構配件和設備符合設計文件和合同要求。建設單位不得明示或者暗示施工單位使用不合格的建築材料、建築構配件和設備。”第二十九條規定:“施工單位必須按照工程設計要求、施工技術标準和合同約定,對建築材料、建築構配件、設備和商品混凝土進行檢驗,檢驗應當有書面記錄和專人簽字;未經檢驗或者檢驗不合格的,不得使用。”綜合以上規定,選項A、B、C均違反規定,選項D符合規定,故正确答案為D。

52、實行監理的建設工程,允許建築材料、建築構配件和設備在工程上使用或者安裝的必要前提是()。

監理單位總工程師簽字

施工單位總工程師簽字

監理工程師簽字（√）

該工程項目經理簽字

解析:答案:C《建設工程質量管理條例》第37條規定:“工程監理單位應當選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場。未經監理工程師簽字,建築材料、建築構配件和設備不得在工程上使用或者安裝,施工單位不得進行下一道工序的施工。”由此,正确答案為C。

53、根據《消防法》規定,下列建設工程竣工後,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防驗收的是()。

國務院公安部門規定的大型人員密集場所（√）

國務院建設行政主管部門規定的大型人員密集場所

按照國家工程建設消防技術标準需要進行消防設計的建設工程

國務院工業和信息化主管部門規定的大型人員密集場所

解析:答案A《消防法》第4條:“國務院公安部門對全國的消防工作實施監督管理”,據此,選項B、D錯誤。《消防法》第13條:按照國家工程建設消防技術标準需要進行消防設計的建設工程竣工,依照下列規定進行消防驗收、備案:(1)國務院公安部門規定的大型的人員密集場所和其他特殊建設工程,建設單位應當向公安機關消防機構申請消防驗收,故選項A為正确答案。(2)其他建設工程,建設單位在驗收後應當報公安機關消防機構備案,公安機關消防機構應當進行抽查。據此,選項C屬于僅需備案抽查的“其他建設工程”,不合題意。

54、缺陷責任期滿後,承包人向發包人申請返還保證金。按照《建設工程質量保證金管理暫行辦法》規定,可視同發包人認可返還承包人的保證金申請的條件是()。

在接到該申請後14日内不予答複,且經催告後7日内仍不予答複

在接到該申請後14日内不予答複,且經催告後14日内仍不予答複（√）

在接到該申請後7日内不予答複

在接到該申請後14日内不予答複

解析:答案B《建設工程質量保證金管理暫行辦法》第十條規定:“……發包人在接到承包人返還保證金申請後14日内不予答複,經催告後14日内仍不予答複,視同認可承包人的返還保證金申請。”可見,從承包人向發包人申請返還保證金,到視同發包人認可返還承包人的保證金申請,需要滿足兩個前提條件:接到承包人返還保證金申請後14日内不予答複,經催告後14日内仍不予答複。因此,正确答案為B。

55、以下不屬于民事糾紛處理方式的是()。

當事人自行和解

行政複議（√）

行政機關調解

商事仲裁

解析:答案B民事糾紛的法律解決途徑主要有四種:和解、調解、仲裁、訴訟,B項的行政複議屬于行政糾紛的解決方式,因此,B選項正确。

56、按照合同的約定,2004年1月1日業主應該向承包商支付工程款,但是卻沒有支付。2004年7月1日至8月1日之間,當地發生了特大洪水,導緻承包商不能行使請求權。2004年12月1日,承包商向法院提起訴訟,要求業主支付拖欠的工程款。則下面的說法正确的是()。

2004年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止

2004年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷

2004年12月1日起訴訟時效中斷（√）

2004年12月31日起訴訟時效中斷

解析:隻有在訴訟時效的最後6個月由于發生不可抗力等事件引起當事人無法提起訴訟才會導緻訴訟時效中止,6個月之外就不是這樣了。因此,選項C正确。

57、某建設工程合同糾紛經第二審人民法院審理,裁定發回原審人民法院重審。下列不屬于發回重審原因的是()。

認定事實不清

違反法定程序

證據不足

使用法律錯誤（√）

解析:答案D根據《民事訴訟法》第l53條的規定,第二審人民法院對上訴案件,經過審理,按照下列情形,分别處理:原判決認定事實清楚,使用法律正确的,判決駁回上訴,維持原判決;原判決适用法律錯誤的。依法改判;原判決認定事實錯誤,或者原判決認定事實不清,證據不足,裁定撤銷原判決,發回原審人民法院重審,或者查清事實後改判;原判決違反法定程序,可能影響案件正确判斷的,裁定撤銷原判決,發回原審人民法院重審。

58、甲公司與乙公司就某一合同糾紛進行仲裁,達成和解協議,向仲裁委員會申請撤回仲裁申請。後乙公司未按和解協議履行其義務。甲公司應如何解決此糾紛()。

甲公司可以依據仲裁協議重新申請仲裁（√）

甲公司隻能向法院提起訴訟

甲公司及可以向法院提起訴訟,也可以與乙公司重新達成仲裁協議申請仲裁

甲公司可以向仲裁委員會申請恢複仲裁程序

解析:當事人申請仲裁後,可以自行和解。達成和解協議的,可以請求仲裁庭根據和解協議做出裁決書,也可以撤回仲裁申請。若撤回仲裁申請後反悔的,可以根據仲裁協議再申請仲裁。故A選項正确。

59、關于法院調解,下列哪一選項是錯誤的()。

法院可以委托與當事人有特定關系的個人進行調解,達成調解協議的,法院應當依法予以确認

當事人在訴訟中自行達成和解協議的,可以申請法院依法确認和解協議并制作調解書

法院制作的調解書生效後都具有執行力（√）

法院調解書确定的擔保條款的條件成就是,當事人申請執行的,法院應當依法執行

解析:法院制作的調解書,隻有給付内容的調解書才具有執行力。

60、甲工程監理公司是某藥廠廠房工程的監理單位,項目實施過程中監理工程師發現了安全事故隐患卻未及時要求施工單位暫時停止施工,以緻釀成安全事故。安全生産監督管理部門查明實施後對甲公司作出了罰款20元的處罰決定,甲公司不服提前行政訴訟,經二審法院判決甲公司敗訴。甲公司拒繳罰款,則由()強制執行。

第一審法院（√）

第二審法院

被告住所地法院

甲公司住所地法院

解析:《行政訴訟法》第65條規定,當事人必須履行人民法院發生法律效力的判決、裁定。原告拒絕履行判決、裁定的,被告行政機關可以向第一審法院申請強制執行。

61、關于法的效力層級,下列表述中正确的是()。

憲法至上（√）

新法優于舊法（√）

上位法優于下位法（√）

一般法優于特别法

特别法優于一般法（√）

解析:答案A、B、C、E我國法律體系中,法的效力層級是:憲法至上、上位法優于下位法、特别法優于一般法、新法優于舊法等。其中,“特别法優于一般法”的原則容易出錯,因此,要注意準确理解特别法與一般法的含義及其特别法優于一般法的原因。本題目五個選項中,D和E的辨析是重點,顯然,D為錯誤選項,選項ABCE表述正确,故A、B、C、E為本題答案。

62、根據《民法通則》的規定,代理的種類包括()。

委托代理（√）

複代理

指定代理（√）

法定代理（√）

特别代理

解析:答案A、C、D我國《民法通則》規定,代理包括委托代理、指定代理、法定代理。在代理理論上根據不同的标準,可以把代理劃分為不同的種類。我國《民法通則》的規定是根據代理權産生的不同,把代理劃分為委托代理、法定代理和指定代理。因此,A、C、D三項正确。

63、建設工程債産生的根據有()。

合同（√）

侵權（√）

公證

不當得利（√）

無因管理（√）

解析:答案A、B、D、E建設工程債産生的根據有合同、侵權、無因管理、不當得利等,而公證是公證機構根據自然人、法人或者其他組織的申請,依照法定程序對民事法律行為、有法律意義的事實和文書的真實性、合法性予以證明的活動。雖然,公證制度是國家司法制度的組成部分,但是,它并不産生債的關系。因此,正确答案選A、B、D、E。

64、保證的方式分為()。

一般保證（√）

定金保證

部分連帶責任保證

連帶責任保證（√）

抵押

解析:定金保證和抵押保證是《擔保法》規定的5種形式之一,交付預付款的協議通常體現在主合同當中,擔保合同的保證方式分為一般保證和連帶責任保證。

65、某施工單位在某工程項目的施工中,因自身原因導緻施工中出現質量問題,給建設單位造成損失,該施工單位承擔責任的方式應包括()。

停業整頓

賠償損失（√）

返還财産（√）

修理（√）

吊銷資質證書

解析:答案B、C、D建設工程民事責任的主要承擔方式包括:(1)返還财産;(2)修理;(3)賠償損失;(4)支付違約金。其中返還财産的前提是撤銷施工合同,而停業整頓和吊銷資質證書是行政處罰,不是承擔民事責任的方式,故本題正确選項為B、C、D。

66、以下建設工程中,不需要申請施工許可證的有()。

投資額30萬元以上的建築工程

建築面積300平方米以上的建築工程

實行開工報告審批制度的建築工程（√）

農民自建低層住宅工程（√）

搶險救災工程（√）

67、下列關于企業資質變更的表述中,正确的有()。

企業合并的,合并後存續或新生企業可承繼合并前各方中較高的資質等級,但應符合相應資質等級條件（√）

企業分立的,分立後的資質等級按實際達到的資質标準和規定的審批程序核定（√）

企業改制的,即使改制後資質條件未發生變化,也要重新核定

企業資質證書的變更,由國務院建設主管部門負責辦理

企業資質證書的變更,由企業工商注冊所在地的建設主管部門負責辦理

解析:答案A、B。企業改制後如果條件發生了變化,應重新核定,未發生變化的,隻需按規定辦理資質變更,故C選項錯誤;企業資質證書的變更采用的分級管理、有關部門相配合的模式,不是統一由國務院建設主管部門負責,故D選項錯誤;同理,E選項也不正确。本題隻有A、B選項正确。

68、下列可以不進行招标的建築工程項目有()。

搶險救災項目（√）

利用扶貧資金以工代赈項目（√）

必須向原中标人采購工程,否則不能滿足功能配套要求的項目（√）

建築面積2萬平方米的房地産開發項目,開發商企業有能力和相應資質自主設計,施工的項目（√）

建築面積500平方米的社區醫院

解析:社區醫院雖然規模很小,但是屬于關系社會公共利益、公衆安全的公用事業項目的範圍,必須進行招标。

69、依照《建設工程質量管理條例》的規定,下列情形中屬于違法分包的有()。

總承包單位将部分工程分包給了不具有相應資質的單位（√）

未經建設單位認可,承包單位将部分工程交由他人完成（√）

分包單位将其承包的工程再分包（√）

未經建設單位的認可,施工總承包人将勞務作業任務分包給了有相應資質的勞務分包企業

施工總承包人将承包工程的關鍵性工作分包給了具有先進技術的其他單位（√）

解析:答案A、B、C、E勞務作業分包由勞務作業發包人與勞務作業承包人通過勞務合同約定,可不經建設單位認可,故D選項不是違法分包。其餘A、B、C、E選項構成違法分包,複習要點中已有明确表述。

70、在下列關于合同變更的表述中,正确的是()。

合同當事人在合法的條件下,協商一緻後可以變更合同（√）

中外合作者在合作期内協商同意後就可以對合作合同作重大變更

設計合同中的設計變更屬于合同的變更（√）

建設工程施工中經工程師批準的工程變更

當事人對合同變更内容約定不明的,推定為未變更（√）

解析:該題選項難點主要在B、C、D三個選項的判斷上。B項表述錯誤是因為這種變更還有一個前提是須經審查批準機關批準;建設工程施工中的工程變更不屬于合同變更是因為工程變更往往不是簽訂合同的主體協商确定的,一般是由工程師單方面根據現場實際情況來決定的。設計變更與工程變更不同,設計變更往往是由建設單位向設計單位提出,設計單位綜合考慮分析後再出具設計變更單,是由雙方協商确定的。答案選定為A、C、E。

71、融資租賃合同的法律特征為()。

其法律效力是買賣合同和租賃合同的疊加

出租人身份的二重性（√）

融資租賃合同可以是不要式合同

承租人享有買受人的權利但不承擔買受人的義務（√）

出租人不承擔租賃物的維修與瑕疵擔保義務（√）

解析:融資租賃合同通常涉及三方主體。其法律效率不是買賣和租賃兩個合同效力的簡單疊加,故答案A不正确。在一定條件下出租人也可以是買受人,故B為正确答案。《合同法》規定融資租賃合同應當采用書面形式,故答案C錯誤在融資租賃合同中,出賣人是向承租人履行交付标的物和瑕疵擔保義務,故D為正确答案。對租賃物進行維修和瑕疵擔保承擔義務的是出賣人,故E是正确答案。

72、總承包單位将其承攬的工程依法分包給專業承包單位。工程主體結構施工過程中發生了生産安全事故,專業承包單位由此開始質疑總承包單位的管理能力,并一再違反總承包單位的安全管理指令,導緻重大生産安全事故。關于本工程的安全生産管理,下列說法中,正确的有()。

總承包單位對施工現場的安全生産負總責（√）

專業承包單位應服從總承包單位的安全生産管理（√）

總承包單位與專業承包單位對全部生産安全事故承擔連帶責任

專業承包單位對該重大生産安全事故承擔主要責任（√）

分包合同中應明确雙方的安全生産方面的權利與義務（√）

解析:答案A、B、D、E。《建設工程安全生産管理條例》第24條規定,建設工程實行施工總承包的,由總承包單位對施工現場的安全生産負總責。總承包單位依法将建設工程分包給其他單位的,分包合同中應當明确各自的安全生産方面的權利、義務。總承包單位和分包單位對分包工程的安全生産承擔連帶責任。分包單位應當服從總承包單位的安全生産管理.分包單位不服從管理導緻生産安全事故的,由分包單位承擔主要責任。因此,選項C錯誤,選項A、B、D、E正确。

73、下列選項中,符合《建設工程安全生産管理條例》規定的有()。

施工單位應當将施工現場的辦公與作業區集中設置

施工單位不得在尚未竣工的建築物内設置員工集體宿舍（√）

施工現場使用的裝配式活動房屋應當具有産品合格證（√）

施工單位應當将生活區與作業區保持安全距離（√）

生活區的選址應當符合安全性要求（√）

解析:答案B、C、D、E《建設工程安全生産管理條例》第29條規定,施工單位應當将施工現場的辦公、生活區與作業區分開設置,并保持安全距離,選項A不符合要求,選項D符合要求。該條還規定,辦公、生活區的選址應當符合安全性要求;施工單位不得在尚未竣工的建築物内設置員工集體宿舍;施工現場使用的裝配式活動房屋應當具有産品合格證。選項B、C、D、E符合要求。

74、對需要在本行政區域内作出統一規定的工程建設技術要求,可以制定工程建設地方标準的前提條件有()。

沒有相應的國家标準或行業标準

沒有相應的國家标準和行業标準（√）

有國家标準無行業标準

有行業标準無國家标準

國家标準和行業标準規定不具體（√）

解析:答案B、E。(-12程建設地方标準化工作管理規定》第7條規定:“……對沒有國家标準、行業标準或國家标準、行業标準規定不具體,且需要在本行政區域内作出統一規定的工程建設技術要求,可制定相應的工程建設地方标準。”對照此條規定可知,正确答案為B、E。

75、下列關于施工單位質量責任的說法,正确的有()。

建築施工企業對工程的施工質量負責（√）

建設工程質量責任與施工質量責任的責任主體完全相同

施工單位是建設工程質量的唯一責任主體

建立質量責任制主要包括制定質量目标計劃,建立考核标準并層層分解落實到責任單位和責任人（√）

總、分包單位對建設工程的質量負連帶責任

解析:答案A、D建設工程質量責任與施工質量責任的責任主體不盡相同。建設工程參與主體是多元的,各參與主體依法僅就自己的工作内容對建設工程承擔相應的質量責任。因此,B、C選項錯誤。A、D選項符合建立質量責任制的要求。E選項錯在“建設工程”,應為“分包工程”。本題隻有A、D選項符合題意。

76、按照《建設工程消防監督管理規定》規定,施工單位應當承擔的消防施工的質量和安全責任有()。

選用質量要求符合國家标準或者行業标準的消防産品

按照經消防設計審核合格或者備案的消防設計文件組織施工（√）

選用滿足防火性能要求的建築構件

查驗具有防火性能要求的建築材料及裝修材料的質量（√）

建立施工現場消防安全責任制度,确定消防安全負責人（√）

解析:答案B、D、E《建設工程消防監督管理規定》第9條:“設計單位應當承擔下列消防設計的質量責任:……在設計中選用的消防産品和具有防火性能要求的建築構件、建築材料、裝修材料,應當注明規格、性能等技術指标,其質量要求必須符合國家标準或者行業标準”;第10條:“施工單位應當承擔下列消防施工的質量和安全責任:(1)按照國家工程建設消防技術标準和經消防設計審核合格或者備案的消防設計文件組織施工,……;(2)查驗消防産品和具有防火性能要求的建築構件、建築材料及裝修材料的質量,……;(3)建立施工現場消防安全責任制度,确定消防安全負責人……”對照這兩條規定可知,正确答案為B、D、E。

77、在建設工程領域,行政機關所做的下列行為屬于行政許可的是()。

對責令停止施工的項目允許其開工建設

吊銷資質證書

對先進單位予以表彰

頒發施工許可證（√）

核準企業資質等級（√）

解析:答案D、E。行政許可,即行政機關根據公民、法人或者其他組織的申請,經依法審查,準予其從事特定活動的行政管理行為,如施工許可、專業人員執業資格注冊、企業資質等級核準、安全生産許可等。因此,D、E選項正确。

78、下列選項中,屬于委托代理終止的情形有()。

代理期間屆滿或者代理事務完成（√）

代理人死亡（√）

被代理人死亡

代理人喪失民事行為能力（√）